--- title: "Contrato de obra (resguardos por mora e inentrega del precio financiado, en pesos o dólares)" url: https://www.escritosjuridicos.com/316-contrato-de-obra-resguardos-por-mora-e-inentrega-del-precio-financiado-en-pesos-o-dlares/ date: 2019-04-03 modified: 2019-04-25 author: "admin" categories: ["cláusula penal", "cobro", "datos", "DNI", "escribano público", "Escritos Jurídicos", "factura", "intereses", "IVA", "juicio", "LABORAL", "notificación", "notificaciones", "PAGO", "servicios", "SIDA", "trabajo"] tags: ["daños y perjuicios", "ESCRITOS JURÍDICOS", "Laboral", "registración"] type: post lang: es --- # Contrato de obra (resguardos por mora e inentrega del precio financiado, en pesos o dólares) **CONTRATO** **DE** **OBRA** ***(RESGUARDOS*** ***POR*** ***MORA*** ***E*** ***INENTREGA*** ***DEL*** ***PRECIO*** ***FINANCIADO,*** ***EN*** ***PESOS*** ***O*** ***DÓLARES)*.__ ***CONTRATO DE OBRA. ***PRELIMINAR*** (A- PARTES) *Entre *…(persona física o jurídica),* *…(datos identificatorios ),* con domicilio en …, por una parte y en adelante denominada «PRESTADOR» y *…(persona física o jurídica),* *…(datos identificatorios ),* domiciliado en …, por la otra parte y en adelante denominada «PRESTATARIO», celebran este *CONTRATO DE OBRA DE …(CONCLUIDA O TERMINADA)*, según las declaraciones y cláusulas *(estipulaciones)* siguientes: **PRIMERA*** (I- OBJETO) *El PRESTADOR realizará las obras necesarias para …, por encargo del PRESTATARIO, quién pagará un precio por esa realización. **SEGUNDA*** (II- PRECIO) *El precio total, fijo e inamovible de este contrato de obra será de* …,* que el PRESTATARIO pagará al PRESTADOR con las modalidades siguientes: ***a)*** al contado el … *(…)* por ciento, o sea la suma de* …,* en este acto, contra la factura Nº… del PRESTADOR; ***b)*** el … *(…)* por ciento, por lo tanto *…, en los … (…)* días de comenzada la obra; ***c)*** el … *(…)* por ciento, que son *…,* luego de finalizado …; ***d)*** el … *(…)* por ciento, que ascienden a *…, contra …; ****e)*** el … *(…)* por ciento, cuyo importe es *…,* al comienzo de los trabajos de *…(nivelación/excavación); ****f)*** el saldo del … *(…)* por ciento, de *…,* cuando se entregue la obra terminada. **TERCERA*** (III- PENALIDADES) ****A-*** **1-** Los pagos fuera de término devengarán un interés resarcitorio del … *(…)* por ciento.* ***2-** Pasados … *(…)* de demora y acumulativamente a la penalidad anterior, devengarán un interés moratorio del … *(…)* por ciento diario.* ***3-** En todos los casos los intereses se calcularán desde el vencimiento del plazo, hasta el día del efectivo pago en «dinero contante» o la acreditación de del monto en la cuenta corriente bancaria del PRESTADOR.* ****B-*** La falta de cumplimientos en plazo por el PRESTADOR, habilitará al PRESTATARIO al cobro de una «cláusula penal» en su favor de *…,* por cada día de demora. **CUARTA*** (IV- PLAZO) *El plazo total, fijo e improrrogable para la finalización de la obra será de … *(…)* días desde … **QUINTA*** (V- MORA Y RESCISIÓN) ***1-** La mora por el incumplimiento de las obligaciones de las partes se producirá automáticamente, sin necesidad de preinterpelación.* ***2-** Cuando la parte en mora fuere instada a cumplir y no lo hiciere en el plazo de … *(…)* días, la otra podrá rescindir el contrato con las consecuencias siguientes: … **SEXTA** *(VI- RIESGOS Y DAÑOS) ***1-** Absolutamente todos los riesgos del presente contrato de obra los asumirá el PRESTADOR, quién será el único responsable de las indemnizaciones civiles y laborales a que hubiere lugar.* ***2-** Los daños y perjuicios que como consecuencia de las obras se causaren al PRESTATARIO o terceros, serán a cargo exclusivo del PRESTADOR. **SÉPTIMA** *(VII- SELLADOS O TIMBRES) *El impuesto de sellos o timbrado que gravare este acto será pagado por *…(PRESTADOR/PRESTATARIO/las partes en mitades o en proporciones distintas).* **OCTAVA*** (VIII- TRIBUTOS E INSCRIPCIONES PREVISIONALES) ***1-** A los efectos tributarios y previsionales, las partes denuncian sus respectivas inscripciones y agregan al presente firmados por ellas como Anexo …, fotocopias de sus formularios de registración.* ***2-** Las respectivas posiciones ante el IVA son: ***a)*** del PRESTADOR …; ***b)*** del PRESTATARIO … **NOVENA** *(IX- DOMICILIOS Y COMPETENCIA) ***1-** Para cualesquiera Notificaciónes derivadas del presente, las partes constituyen los domicilios especiales siguientes: ***a)*** el PRESTADOR en …; ***b)*** el PRESTATARIO en …; donde tendrán eficacia todas las que se realicen.* ***2-** En caso de litigio, las partes se someterán exclusivamente a la competencia de los tribunales ordinarios de …, renunciando a cualesquiera otras que pudieran corresponderles. **DÉCIMA** *(X- FIRMAS E INSTRUMENTACIÓN) *Se suscriben *(firman)* … *(…)* juegos de ejemplares, del contrato y los … *(…)* anexos, todos de igual tenor y al mismo efecto, quedando en poder de *…(uno o más para cada parte),* recibiéndolos todos de conformidad. **UNDÉCIMA** *(XI- LUGAR Y FECHA) *Celebrado en …*(lugar)*, a los … días del mes de … del año .. ***<<>>***